舒适100网域名更新为www.shushi100.cn,原域名www.shushi100.com已不再为本网站所使用,提醒您在上网过程中保持警惕, 仔细核实网址的真实性和合法性。
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称甲方) 乙方于20XX年XX月XX日与“ xxxx 房地产有限公司” 签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。 一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。 二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。 三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。 四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。 五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、 于 年 月 日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。 六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。 七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。 八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。 九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。 十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。 十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。 十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。 十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。 十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果 十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。 十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人(签章): 法定代表人(签章): 年 月 日签订
你好,1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。
A:安阳市安太太阳能有限责任公司销... 地址:安阳市文峰区文明大道与铁西路交叉口向北100米路东 B:欧美亚光伏太阳能公司 地址:安阳市文峰区长江大道与兴国路交叉口东南角 C:龙田太阳能有限公司 地址:长江大道西段火炬创业园13号 D:安阳鼎鑫光伏太阳能有限公司 地址:安钢大道433号 望采纳
施工合同一共需要6份,一般不需要区分正副本(如果一定要分的话,正本只要两份,建设方与施工方各执一份,其他的均为副本)。需要存档的单位有建设方、施工方、监理、档案管、税务(开发票时提供)、建设主管部门(施工报备)。当建设工程合同内容不一致时,以正本为准。如果没有分正副本的话,应参照招标文件、合同通用条款、专用条款、以及相关的补充协议进行协商。如协商不成,可向法院起诉,由法院判决。
铝塑板墙面安装有粘贴及空挂两种粘贴是:安装龙骨---安装基层板---用万能胶把铝塑板粘贴在基层板上---接缝打玻璃胶---撕保护膜--完成(注意外墙面基层板要防水,玻璃胶要是耐候胶)。钢挂是:焊接基层骨架(角铁或方管)----铝塑板折边安角码或吊勾(角铝或专用配件)---用穿心螺丝把铝塑板固定在基层骨架上面---接缝安填充条----打玻璃胶---撕保护膜---完成(注意外墙面玻璃胶要是耐候胶)
甲方: 乙方: 甲乙双方经协商一致,就油漆装修工程承包施工涉及的有关事项,达成本补充协议。 第一条、本协议涉及的工程项目名称为“瑞安市AA银行AA分理处”,地址位于瑞安市AA区AA号。 第二条、乙方负责该项目的油漆装修工程施工。油漆要做的工序和材料包括但不限于:贴纸带、防锈漆、三遍泥子、做阴阳角(采用铝条做角)、立邦工程漆、喷一次底、喷一次面、线条补泥子、打沙子、平整度要做到家装油漆一样好。 乙方进场材料喷漆前,应叫甲方验收并同意后,方可继续施工。 隐蔽工程,乙方自搞返工的,甲方不补人工费、材料费。 工程如有5个平方内的改动,乙方不得要求甲方支付人工费、材料费补贴。 第三条、经双方事先的实地测量,该油漆项目的总工程量为1008平方米。上述工程量仅作为参考,该项目的最终工程量,按实际施工面积确定。乙方施工过程中,如存在偷工减料或者减少工序的,甲方有权扣减相应款项,按实际工序结算工程款。 第四条、该油漆项目的工程款,根据最终工程量,按照每平方米20元计算。除此之外,乙方不得以其他任何理由,再要求甲方支付其他费用。 第五条、该项目的工程款,甲方已经向乙方支付了1万元,本补充协议签订后的一个星期内,甲方向乙方再预支6000元,剩下未支付的工程款,甲方按照以下约定,分两次支付: 1、该项目的建设公司将其工程款,全部汇到温州天马装饰建筑工程公司账上后,甲方将工程款未支付部分的95%支付给乙方; 2、工程款未支付部分的5%,作为工程质量保证金,甲方按照本协议,在工程质量保证期期满后,向乙方支付。工程质量保证期按照装修工程的国家标准确定。该项目工程全部完工后,如阴阳角度平整度在一条线(不超过0.03%),油漆表面不出现发霉、起泡、开裂、脱落等,均属乙方的工程质量保证义务范围。 乙方按照本条约定,向甲方领取预支的6000元后,今后不得再以其他任何理由,要求甲方预支或者提出其他任何的付款请求。 第六条、乙方对该项目包工包料,乙方施工所需的一切设备、材料及成本费用,如工人工资等,均由乙方自行承担,与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。 第七条、工程完工后,甲方经验收认为不合格的,乙方应当无条件负责解决,直至合格为止。工程如有开缝等质量问题,由乙方自行修补,材料乙方自购,期间乙方必须随叫随到。乙方如不配合甲方修补,或者没有进行修补,甲方有权叫别人修理,因此产生的全部费用,甲方有权在本协议第五条的工程质量保证金内扣除。 第八条、乙方必须在2013年9月15日之前全部完工,如有延误,按照实际延误天数,以每天2000元,向甲方支付违约金。 第九条、乙方施工期间必须保证施工安全,如出现任何的伤亡事故,或者造成设备财物毁损的,均由乙方自行承担,与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。 第十条、如乙方不配合甲方提出的施工要求,甲方有权随时通知乙方停工,停工期间,甲方不负责乙方的人工费和材料费,乙方应当自行走人。 第十一条、本补充协议签订之后,原合同仍然有效。本补充协议与原合同存在冲突的,以本补充协议书为准。 甲方: 乙方: 时间: 时间:
建设工程施工合同的主要内容和范围包括以下几项: 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。 6、技术资料交付时间。工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。 9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。 10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。 11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务, 还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况,在完工时,及时检查验收等。 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,施工人应承担以下责任: 1、无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的实际履行责任。承包人根据不合格工程的具体情况,予以或修理或返工或改建,使之达到合同约定的质量要求。承包人修理 、返工、改建所支出的费用,均由其自行承担。 2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的,虽经承包人修理、返工、改建后,达到了合同约定的质量标准,但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的,与一般的履行迟延相同,承包人应当承担迟延履行的违约责任,赔偿发包人因此而遭受的损失。
你好,1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。
补充协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方经协商一致,就空调工程承包施工涉及的有关事项,达成本补充协议。 第一条、本协议涉及的工程项目名称为“瑞安市AA银行AA分理处”,地址位于瑞安市AA区AA号。 第二条、乙方负责该项目的油漆装修工程施工。油漆要做的工序和材料包括但不限于:贴纸带、防锈漆、三遍泥子、做阴阳角(采用铝条做角)、立邦工程漆、喷一次底、喷一次面、线条补泥子、打沙子、平整度要做到家装油漆一样好。 乙方进场材料喷漆前,应叫甲方验收并同意后,方可继续施工。 隐蔽工程,乙方自搞返工的,甲方不补人工费、材料费。 工程如有5个平方内的改动,乙方不得要求甲方支付人工费、材料费补贴。 第三条、经双方事先的实地测量,该油漆项目的总工程量为1008平方米。上述工程量仅作为参考,该项目的最终工程量,按实际施工面积确定。乙方施工过程中,如存在偷工减料或者减少工序的,甲方有权扣减相应款项,按实际工序结算工程款。 第四条、该油漆项目的工程款,根据最终工程量,按照每平方米20元计算。除此之外,乙方不得以其他任何理由,再要求甲方支付其他费用。 第五条、该项目的工程款,甲方已经向乙方支付了1万元,本补充协议签订后的一个星期内,甲方向乙方再预支6000元,剩下未支付的工程款,甲方按照以下约定,分两次支付: 1、该项目的建设公司将其工程款,全部汇到温州天马装饰建筑工程公司账上后,甲方将工程款未支付部分的95%支付给乙方; 2、工程款未支付部分的5%,作为工程质量保证金,甲方按照本协议,在工程质量保证期期满后,向乙方支付。工程质量保证期按照装修工程的国家标准确定。该项目工程全部完工后,如阴阳角度平整度在一条线(不超过0.03%),油漆表面不出现发霉、起泡、开裂、脱落等,均属乙方的工程质量保证义务范围。 乙方按照本条约定,向甲方领取预支的6000元后,今后不得再以其他任何理由,要求甲方预支或者提出其他任何的付款请求。 第六条、乙方对该项目包工包料,乙方施工所需的一切设备、材料及成本费用,如工人工资等,均由乙方自行承担,与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。 第七条、工程完工后,甲方经验收认为不合格的,乙方应当无条件负责解决,直至合格为止。工程如有开缝等质量问题,由乙方自行修补,材料乙方自购,期间乙方必须随叫随到。乙方如不配合甲方修补,或者没有进行修补,甲方有权叫别人修理,因此产生的全部费用,甲方有权在本协议第五条的工程质量保证金内扣除。 第八条、乙方必须在2013年9月15日之前全部完工,如有延误,按照实际延误天数,以每天2000元,向甲方支付违约金。 第九条、乙方施工期间必须保证施工安全,如出现任何的伤亡事故,或者造成设备财物毁损的,均由乙方自行承担,与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。 第十条、如乙方不配合甲方提出的施工要求,甲方有权随时通知乙方停工,停工期间,甲方不负责乙方的人工费和材料费,乙方应当自行走人。 第十一条、本补充协议签订之后,原合同仍然有效。本补充协议与原合同存在冲突的,以本补充协议书为准。 甲方: 乙方: 时间: 时间:
在我们装修的时候,使用不同的装修材料,会为我们的家庭带来一个不同的装修风格,以及室内的美观性。在我们装修的时候,可以用到的装修材料是有很多种的,其中贴墙布以及刷漆这两种是我们大家使用得比较多的,很大的消费者们反映在家庭装修的时候,对于墙布的铺贴以及刷漆这两种方式不怎么怎么样进行选择,那么,是贴墙布比较好,还是刷漆比较好呢?下面小编就这个问题来为大家介绍一下。 铺贴墙布好还是刷漆好?从价格上面来看一般刷漆用到的乳胶漆一组的价格在八百元的样子,这个价格算得上是算是中上等等的,这样的话,一般每一个平方墙面装修刷漆的价格在13块钱左右的样子,而一般的墙布的价格是180块钱一卷的样子,每一个平方所用到的价格大概在34块钱的样子,这样算起来的话,墙布的使用,价格上面会稍微的高一些。装修效果看从装修的效果上面来看,铺贴墙布的效果肯定是会好一些的,为什么这样说呢?因为墙布的图案多样化,色彩上面也更加的丰富,有活泼的,稳重的,有山水的,还有儿童梦幻的。能够满足各种装修风格的需求,但是呢,刷漆的话,相对来说效果上面就会单调一些,而且刷漆的施工工艺算得上是有技术要求的,后期的保养上面也会麻烦一些,而墙布的更换与保养就简单得多了。从环保角度考虑环保是我们一直关注的,其实不管是墙布还是刷漆,材料上面的环保型都是比较好的,一般大品牌的乳胶漆中是不会有甲醛以及苯这些有害物质的,而墙布的基本材料是纸,也是不会有有害物质的,使用的安全性都是可以值得信赖的。在我们家庭装修的时候,是铺贴墙布好呢?还是刷漆好呢?看了小编上面的介绍我们可以了解到,墙布与刷漆的优点以及特性都是有不相同的,大家可以参考小编这里的介绍,然后根据自己的需求,来选择是使用墙布还是进行刷漆。这里小编还要说的一点是,在我们选择刷漆的时候,一定要选择一个大品牌的乳胶漆产品,因为大品牌的乳胶漆的产品质量会更加的好,使用在家庭装修中的时候,装修的效果也才会更加的好。
如今装修是越来越精细化,越来越高级化了。但以一间房子来说,墙是最为重要的组成部分,在装修的时候大家都会格外重视。而且墙的装修材料又复杂多样,难以分辨好坏,今天我就给大家说说,墙壁装修材料中比较热门的墙布与硅藻泥哪个好。墙布与硅藻泥哪个好—认识硅藻泥硅藻泥是以硅藻土为主体,然后添加一些骨架材料、黏合剂等多种材料配方组成的粉末装饰材料。由于国家目前对硅藻泥并没有出台明确的质量指标,各个企业对其产品配方也严格保密,所以市场上硅藻泥产品的详细成分并不明了。墙布与硅藻泥哪个好—认识墙布墙布又称“壁布”。裱糊墙面的织物。用棉布为底布,并在底布上施以印花或轧纹浮雕,也有以大提花织成。所用纹样多为几何图形和花卉图案。 它是裱贴在墙面用于装饰的一种特殊的“纸”和“布”,是一种常用的建筑内墙墙面装饰材料。 墙布效果图墙布与硅藻泥哪个好—硅藻泥墙壁对比1、硅藻土是硅藻泥产品最核心的部分,由生活在数百万年前的海洋浮游生物硅藻沉积、石化而成。主要成分为蛋白质,质地轻软、多孔,显微镜下显示,其粒子表面具有无数微小的孔穴,孔隙率达90%以上,其突出的分子晶格结构特征,决定了硅藻土具有极强的物理吸附性能和离子交换性能。 以硅藻泥来说,具有消除甲醛、净化空气、调节湿度、释放负氧离子、防火阻燃、墙面自洁、杀菌除臭等功能。2、以墙面效果来讲,硅藻泥墙面能制作出各种肌理效果,但是颜色比较单一,基本为纯色墙面。3、以硅藻泥来说,因为属于织物,通过设计能产生各种丰富的图案色彩,不同的墙布类型也有不同的手感。通过技术的提升,好的墙布也具有都具有阻燃、隔热、保温、吸音、隔音、抗菌、防霉、防水、防油、防污、防尘、防静电等功能。墙纸的形式丰富多样,适合的空间范围更多。其实墙布与硅藻泥哪个好,是没有绝对之分的。我们在选择装修材料的时候,一定要按照实事求是的原则去选择,选择适合自己房子的装修材料。查好资料,认真选购,不单单只是看价钱,这样的话,相信选择到心仪的装修材料绝对不是问题。
舒适100网讯 太阳能,是目前我们的市面上人们家庭里使用中非常的受人欢迎的一种热水设备,而在太阳能中,有一种太阳能非常的受人欢迎,那就是光电两用太阳能,比之一般的太阳能拥有更多的便利性,那今天我们就来为大家详细的介绍一下太阳能热水器光电两用是怎么回事,特点是什么。 太阳能热水器光电两用太阳能热水器光电两用—光伏发电效果好以往的太阳能热水器只是单一地利用太阳集热器来进行发电,一旦太阳光照不足的时候,就会出现无法集热的局面。如今光电太阳能热水器采取了光伏发电,大大增强了吸收热量的能力,就算是阴天,只要有光就能够实现发电,对于以往的太阳能集热器来说,先进了很多倍啊!太阳能热水器光电两用—电辅助加热此外,光电太阳能热水器还增加了电辅助加热的装置,毕竟在一些北方地区,经常会遇到冰雪霜冻的天气,而且还不是短期内如此,经常是整个冬季都处于寒冷无日照的情况之下。就算使用了光伏发电的话,没有日照也是不行的,必须使用电来辅助加热,这样才能保证用户洗浴用水。太阳能热水器光电两用—节能环保以往的太阳能热水器内部使用的是真空管,这种真空管在安装和使用的过程中容易发生爆裂等现象,不安全,也不环保。因此现在光电太阳能热水器改变了这种情况,在屋顶安装整片的集热板,高效环保,还能为家庭内部的灯光照明系统提供电能,非常不错。太阳能热水器光电两用—安装方便光电太阳能热水器如今不仅仅是部分厂家宣传的产品了,国家也是大力发展光伏产业,因为光伏发电对于以往的水发电来节能高效很多,只需要在屋顶安装薄薄的一层集热板,就能够最大限度地集热,安装非常方便,就像贴墙纸一样,任何时候都可以进行。以上就是小编本次为为大家介绍的关于太阳能热水器光电两用的一些特点,在购买使用光电两用太阳能热水器的时候,要确认下自己的家庭是否适合安装,安装使用后一定要合理的使用和经常的保养,这样才能更长时间的使用。
现在选用墙纸的人是越来越多了,墙纸的种类很多,花色很多,不管你想要什么样的墙纸都可以找到。但是我们在使用墙纸的过程中会出现强制开放的问题,下面小编就来给大家介绍一下墙纸开缝了应该怎么处理,一起来了解一下吧!墙纸开缝墙纸开缝了怎么办—壁纸开裂介绍壁纸开裂是因为壁纸收缩所致。一般壁纸中间开缝了,会露出墙体,这与工人的施工技术水平有关。工人在施工时拼缝不严,没有特别紧,导致后期出现这个问题。壁纸是由木浆制成的,拥有木材湿胀干缩的特性,性能不是特别稳定,上完胶液后会有一定的膨胀性,在干燥过程中发生收缩。虽然膨胀性无法控制,但工人在施工时可以掌控收缩性。墙纸开缝了怎么办—壁纸开缝了的处理方法接缝清理:当粘贴壁纸接缝处时,可以先用壁纸刀挑开接缝,然后用专用小毛刷,从上到下细致清理壁纸与墙面,以确保胶水、壁纸、墙之间无任何灰尘。接缝刷胶:刷胶水时要以10mm为一段,并且涂刷两遍,尽量不使胶水溢出壁纸表面,如有溢出,应马上用白毛巾或海绵擦拭。接缝压平:壁纸缝粘贴完毕后,用刮板尖端10mm处与墙面成30°角轻轻压实接缝,之后用橡塑压轮从上至下将接缝压平,以10mm为一段,每段上下压3次,用力要轻柔均匀。墙纸开缝了怎么办—壁纸颜色选择墙面对家具起衬托作用,色彩过于浓郁凝重,则起不到背景作用,所以颜色浓郁的墙纸只宜小面积的使用,而客厅或是餐厅起主要背景作用的墙纸还是选择浅色调比较好。如果室外是绿色植物,光影散射进入室内,用浅紫、浅黄、浅粉等暖色装饰的墙面就会营造出一种阳光明媚的氛围;若室外是大片红砖或其他红色,墙面应以浅黄、浅棕色等为主,可给人一种流畅的感觉。客厅、餐厅是人们聚会、休闲娱乐、进食的地方,亮色及明快的颜色对人的情绪有激活作用,搭配这一类的墙纸,可以使人的精神比较愉快,心情开朗,无拘无束。上面给大家介绍的就是墙纸开缝的处理方法,现在大家应该也有所了解了吧,墙纸开封的原因有可能是在施工的时候没有注意,强制开封以后大家可以根据上面的方法来处理一下。一定要及时的处理,不然不仅会影响到家居的环境,而且还会让情况更加严重。
在我们装修的时候,使用不同的装修材料,会为我们的家庭带来一个不同的装修风格,以及室内的美观性。在我们装修的时候,可以用到的装修材料是有很多种的,其中贴墙布以及刷漆这两种是我们大家使用得比较多的,很大的消费者们反映在家庭装修的时候,对于墙布的铺贴以及刷漆这两种方式不怎么怎么样进行选择,那么,是贴墙布比较好,还是刷漆比较好呢?下面小编就这个问题来为大家介绍一下。 铺贴墙布好还是刷漆好?从价格上面来看一般刷漆用到的乳胶漆一组的价格在八百元的样子,这个价格算得上是算是中上等等的,这样的话,一般每一个平方墙面装修刷漆的价格在13块钱左右的样子,而一般的墙布的价格是180块钱一卷的样子,每一个平方所用到的价格大概在34块钱的样子,这样算起来的话,墙布的使用,价格上面会稍微的高一些。装修效果看从装修的效果上面来看,铺贴墙布的效果肯定是会好一些的,为什么这样说呢?因为墙布的图案多样化,色彩上面也更加的丰富,有活泼的,稳重的,有山水的,还有儿童梦幻的。能够满足各种装修风格的需求,但是呢,刷漆的话,相对来说效果上面就会单调一些,而且刷漆的施工工艺算得上是有技术要求的,后期的保养上面也会麻烦一些,而墙布的更换与保养就简单得多了。从环保角度考虑环保是我们一直关注的,其实不管是墙布还是刷漆,材料上面的环保型都是比较好的,一般大品牌的乳胶漆中是不会有甲醛以及苯这些有害物质的,而墙布的基本材料是纸,也是不会有有害物质的,使用的安全性都是可以值得信赖的。在我们家庭装修的时候,是铺贴墙布好呢?还是刷漆好呢?看了小编上面的介绍我们可以了解到,墙布与刷漆的优点以及特性都是有不相同的,大家可以参考小编这里的介绍,然后根据自己的需求,来选择是使用墙布还是进行刷漆。这里小编还要说的一点是,在我们选择刷漆的时候,一定要选择一个大品牌的乳胶漆产品,因为大品牌的乳胶漆的产品质量会更加的好,使用在家庭装修中的时候,装修的效果也才会更加的好。
一个好的衣柜是现在很多人的选择,不仅可以起到好的装饰效果,同时还可以增加生活的舒适程度。艾迪定制衣柜作为现在市场中一个专业的衣柜品牌,消费者的评价也是非常好的。现在艾迪定制衣柜在全国各地都有自己的销售网点,消费者选购起来也是比较方便的。很多人对艾迪定制衣柜的品牌了解的不多,下面小编就来介绍一下艾迪定制衣柜的品牌优势,如果大家对艾迪定制衣柜感兴趣的话都可以来学习一下。艾迪定制衣柜 艾迪定制衣柜—企业简介 艾迪衣柜addie是由广州艾迪家具有限公司经营管理的卓越衣柜品牌。广州艾迪家具有限公司是集研发、设计、生产、销售、服务于一体的大型衣柜及配套家具生产企业,公司创建于2006年,位于广州风景秀丽的白云山北嶅,德国豪迈全自动化生产线,一批技术精湛、富有创新思维的营销精英、设计师以及多年从事板式家具加工生产的专业技术人员,倾力打造中国高品质家具,以"精致生活、专业领先"的服务宗旨为顾客提供整体家装服务,尽现前沿家居时尚魅力。 艾迪定制衣柜—品牌优势 经过多年的发展,艾迪衣柜addie以诚信与共赢的合作宗旨,把"诚信、负责、创新、团队"作为艾迪衣柜不断的追求和目标,吸引全国大批家具经营者加盟艾迪事业,创造了定制家具领域跨越式发展的奇迹,销售服务网络日益健全,经销商覆盖全国近100个城市,完善、系统的零售服务培训体系为公司与经销商实现共赢的战略伙伴关系提供了坚实保障。非凡创造历史,发展永不止步。艾迪衣柜addie将坚守"品质与服务打造强势品牌"的经营理念,尽力为百姓的家居生活提供优质健康的产品。艾迪定制衣柜 艾迪定制衣柜—产品系列 艾迪衣柜addie品牌产品系列涵盖整体卧房家具、整体书房家具、整体客厅家具、整体儿童房家具等大类, 以及衣帽间、整体衣柜、书柜、酒柜、电视柜、装饰柜、餐厅柜、床、床台柜、鞋柜、斗柜、趟门、移门等13个小类近百种产品,选材环保,款式新颖多样,满足全方位的居家生活。 基于系统家具之上的艾迪整体家居解决方案,以重新定义整体家居的方式终结了单项家具产品拼凑时代,实际上是一种生活方式的引进,艾迪将带给我们全新的理念、全新的材料、全新的家居感受,让我们的家园在精神风格的体现、文化气息的营造、风格清新的流行生活方式的引导及配套家具建议等方面与世界家居时尚同步,为您提供高尚家居生活方式整体解决方案。 上面的文章介绍了艾迪定制衣柜的品牌优势,如果大家对艾迪定制衣柜感兴趣可以来看一下这篇文章的介绍。艾迪定制衣柜可以根据消费者的使用需求对衣柜进行个性化的定制,大家如果喜欢一个好的衣柜完全可以考虑艾迪定制衣柜这个品牌。更多关于艾迪定制衣柜的知识,大家可以访问舒适100网的网站来查询。
随着科技的先进,现在很多的家电都开始走智能化的道路。因此不少人在购买家电的时候,都会第一念头想要购买智能家电产品。但是就目前的科技来说,还没有办法做到所有的家电产品都实现智能化。那么就目前来说,智能家电产品主要有哪些种类呢?最近需要购买智能家电产品的亲,不妨跟着小编一起来看下智能家电产品的具体分类,以及智能家电产品的一些常见的功能,再决定是否购买相应的智能家电产品。智能家电产品智能家电产品有哪些—智能家电产品分类就目前的科技来说,智能家电产品的常见分类主要有:一种智能家电产品主要是利用电子、机械等方面的先进技术和设备;二是模拟家庭中熟练操作者的经验进行模糊推理和模糊控制。随着智能控制技术的发展,各种智能家电产品不断出现,例如把电脑和数控技术相结合,开发出的数控冰箱、具有模糊 逻辑思维功能的电饭煲、变频式空调、全自动洗衣机等。智能家电产品智能家电产品有哪些—智能家电产品功能智能家电产品常见的功能主要有以下几点:1、网络化功能。使用智能家电产品需要利用家庭局域网连接到一起,还可以通过家庭网关接口同制造商的服务站点相连,最终可以同互联网相连,实现信息的共享。2、智能化。智能家电可以根据周围环境的不同自动做出响应,不需要人为干预。例如智能空调可以根据不同的季节、气候及用户所在地域,自动调整其工作状态以达到最佳效果。3、开放性和兼容性。由于用户家庭的智能家电可能来自不同的厂商,智能家电平台必须具有开发性和兼容性。4、节能化。智能家电可以根据周围环境自动调整工作时间、工作状态,从而实现节能。5、易用性。由于复杂的控制操作流程已由内嵌在智能家电中的控制器解决,因此用户只需了解非常简单的操作。智能家电并不是单指某一个家电,而应是一个技术系统,随着人类应用需求和家电智能化的不断发展,其内容将会更加丰富,根据实际应用环境的不同智能家电的功能也会有所差异。上述这些就是小编为大家带来的现有的智能家电产品的种类以及智能家电产品的一些常见的功能,家电产品是我们每个家庭都必不可少的,在选购家电产品的时候,究竟是选购智能家电产品还是传统的家电产品呢?说到底还是要根据大家的喜好决定,因为智能家电产品也存在自己的缺点,所以选购的时候还是要慎重。
随着现在我们使用的不断真多,很多产品的品牌也是在逐渐增加,像太阳能热水器现在的品牌是非常之多的。如果大家对太阳能热水器的品牌不太了解的话,可能大家在选购太阳能热水器的时候就会出现很多的困难,小编下面就来介绍一下太阳能热水器的品牌排行榜,帮助大家更好更轻松的去选购太阳能热水器。太阳能热水器品牌排名榜 太阳能热水器品牌排名榜—海尔 海尔公司1984年创立于青岛,现已在全球17个国家拥有8万多名员工,海尔的用户遍布世界100多个国家和地区。并且已连续三年蝉联全球销量最大的家用电器品牌。连续9年蝉联中国最有价值品牌榜首,三年稳居世界白色家电第一品牌。海尔热水器现有12大系列,300多个品种,利用3D动态加热技术、防电墙技术、安全预警功能、金刚三层胆技术、CO安全防护技术为消费者带来时尚、舒适、安全、稳定的高科技热水器产品。太阳能热水器品牌排名榜 太阳能热水器品牌排名榜—美的 美的集团创业于1968年,1981年注册美的品牌,是一家以家电制造业为主的大型综合性企业集团,旗下拥有美的电器、小天鹅、威灵控股等三家上市公司。目前国内外有20多个生产基地。2012年“中国最有价值品牌”评价中,美的品牌价值达到611.22亿元,排名靠前。美的热水器在线产品超过25款,拥有极速、风尚和实尚3大系列,以它的恒温、速热的特点而享誉国内外。 太阳能热水器品牌排名榜—A.O.史密斯 A.O.史密斯公司1874年在美国成立,1998年在南京独资成立艾欧史密斯(中国)热水器有限公司,2004年其工程研发中心正式在南京成立。其产品覆盖家用电热水器、燃气热水器、家庭净水、热泵、承压太阳能、家庭采暖、商用热水炉、锅炉等。其热水器具有省电、技术一氧化碳安全防护等特点,受到全球众多消费者的喜爱。 太阳能热水器品牌排名榜—万家乐 万家乐股份有限公司于1992年成立于广东,1994年正式上市。是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国CAD应用工程示范企业”和“广东省技术创新优势企业”。拥有“广东省燃气具工程技术研究开发中心”等,掌握多项关键核心技术,成为家用燃气热水器国家标准主要起草单位,率先被评为“AAAA级标准化良好行为企业”,同时也深受广大消费者的好评。 太阳能热水器品牌排名榜就给大家介绍到这里了,如果大家想要购买太阳能热水器的话,可以参考上文给大家介绍的太阳能热水器品牌排名榜,相信大家都能够从中选择出适合自己使用的产品。我们在选购太阳能热水器的时候,最好是选择一些知名品牌的产品,这样才能有效的保证我们的使用效果,提升我们生活的质量。